Возможность проведения переторжки, переговоров по снижению цены.

  В случае допуска нескольких участников в торгах участник оставляет за собой право   произвести переторжку. Дата проведения переторжки будет указана на сайте ЭТП. В случае допуска только одного участника заказчик оставляет за собой право провести переговоры по снижению цены.

Приложение №1

Котировочная заявка

Исх. от «_____ » 201 ­­___ г. № _____

1. Наименование (Ф.И.О.) участника размещения заказа (с указанием организационно-правовой формы):___________________________________

2. Место нахождения: ______________________________________________

Телефон: _______________ Факс: ______________ E-mail: _______________

ИНН_____________________________ р/сч № _____________________________

к/счет № ___________________ в банке______________________________ КПП____________________ БИК___________________

3. Изучив извещение о проведении запроса котировок, размещенное на сайте  utp.sberbank-ast.ru, настоящей котировочной заявкой выражаем свое согласие поставить указанные ниже товары, работы, услуги* в указанных объемах и по указанным ценам на условиях договора, обозначенных в извещении о проведении запроса котировок от «_____» ___________201__г. №____.

4.**  

Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров:

5. Цена предлагаемых мною товаров, работ, услуг включает в себя все расходы, связанные с поставкой товара, выполнением работ, оказанием услуг, а также расходы на страхование, налоги, таможенные пошлины и другие обязательные платежи.

Руководитель                                  _____________                               __________________                                                  

                                                                    (подпись)                                                                   Ф.И.О.

М.П.

Приложение № 2

Анкета участника

1. Полное название организации___________________________________

2. Сокращенное название (торговая марка):__________________________

3. Опыт работы в сфере деятельности оказываемых услуг (лет):________

4. Адрес местонахождения (юридический адрес)______________________

5. Почтовый адрес (фактический адрес офиса): ______________________.

6. Телефон: ____________________________________________________.

7. Факс: ._______________________________________________________

8. E-mail: ______________________________________________________.

9. Руководитель предприятия (должность и Ф.И.О. полностью):_________.

10. Главный бухгалтер (Ф.И.О. полностью): __________________________.

11. ИНН ________________, КПП________________________ .

12. Банковские реквизиты:_________________________________________ .

13. Код ОКПО:__________________ , Код ОКОНХ:______________________ .

14. Профилирующие направления деятельности (на какие виды деятельности выдана

лицензия): ______________________________________________________.

15. Контактное лицо:______________________________________________

Должность: ____________________________________________________

Ф.И.О. полностью:______________________________________________.

Телефон офиса и мобильный_______________________________________.

E-mail: .

16. Подтверждение финансовой стабильности организации:

А. Наличие задолженности перед Компанией – организатором торгов да [ ] нет [ ]

Б. Нахождение в процедуре банкротства да[ ] нет [ ]

В. Наличие значимых для организации арбитражных и иных судебных исков да [ ] нет [ ]

Г. Присутствие организации в реестре неблагонадежных поставщиков да [ ] нет [ ]

17. Лицензии и сертификаты

___________________________________________________________ ______________

(наименование лицензии или сертификата) (срок действия)

_____________________________________________________ ______________

(наименование лицензии или сертификата) (срок действия)

Руководитель ________________

                          (подпись) (Ф.И.О.)

«______» _______________20  г.

М.П.

* Вся информация должна быть актуальна и соответствовать документам, предоставляемым организацией.

Приложение №3

Приложение к котировочной заявке
от «____»_____________ г. №__________

Справка об участии в судебных разбирательствах

Наименование Участника __________________________________________

____________________________________            ______________________

  (Подпись уполномоченного представителя)                     (Имя и должность подписавшего)

М.П.

Инструкция по заполнению*

Участник приводит номер и дату письма о подаче котировочной заявки, приложением к которому является данная справка.

Участник указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и свой адрес.

Участник должен предоставить данные о своем участии в качестве ответчика, истца за последние три года.

Если Участник не участвовал в судебных разбирательствах, в таблице пишется «в судебных разбирательствах не участвовал».

Приложение№ 4

Приложение к котировочной заявке
от «____»_____________ г. №__________

Справка о наличии у Участника связей, носящих характер аффилированности с сотрудниками Заказчика или Организатора

Уважаемые господа!

При рассмотрении нашей закупочной заявки просим учесть следующие сведения о наличии у {указывается наименование Участника }связей, носящих характер аффилированности с лицами, являющимися {указывается кем являются эти лица, пример: учредители, сотрудники, и т.д.}Заказчика данной процедуры закупки,а именно:

1.    {указывается Ф.И.О. лица, его место работы, должность; кратко описывается почему по мнению связи между данным лицом и Участником могут быть расценены как аффилированность};

2.    {указывается Ф.И.О. лица, его должность, кратко описывается почему связи между данным лицом и Участником могут быть расценены как аффилированность};

3.    ……

_______________________________                          ____________________________

(Подпись уполномоченного представителя)                                     (ФИО и должность подписавшего)

МП

Инструкция по заполнению*

Участник приводит номер и дату письма о подаче оферты, приложением к которому является данная анкета.

Участник указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и свой адрес.

Участники должны заполнить приведенное выше информационное письмо, указав всех лиц которые, по его мнению, могут быть признаны аффилированными с ним. В случае если, по мнению Участника таких лиц нет, то в письме пишется фраза «При рассмотрении нашей закупочной заявки просим учесть, что у {указывается наименование Участника } НЕТ связей, которые могут быть признаны носящими характер аффилированности с лицами так или иначе связанными с Заказчиком, Организатором, данной процедуры закупки. При составлении данного письма Участник должен учесть, что сокрытие любой информации о наличии связей, носящих характер аффилированности между Участником и любыми лицам так или иначе связанными с Заказчиком, Организатором, или иной организацией, подготовившей проектную документацию, спецификацию и другие документы непосредственно связанные с проведением данной процедуры закупки может быть признано закупочной комиссией существенным нарушением условий данной процедуры закупки, и повлечь отклонение заявки такого Участника.

Договор поставки № _________

г. Ковылкино                                                                                               «____» ___________ 2018 г.

       Публичное акционерное общество «Ковылкинский электромеханический завод», именуемый в дальнейшем «Покупатель», в лице Генерального директора Владимира Дмитриевича Евтеева, действующего на основании устава, с одной стороны, и ______________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ______________.  действующего на основании устава, с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны», с соблюдением требований Федерального закона от 18.07.2011 N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц", законодательства Российской Федерации на основании результатов размещения заказа путем открытого запроса котировок, на основании протокола оценки запроса котировок № ___ от ____, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

Предмет Договора

1.1. Поставщик обязуется передать в собственность, а Заказчик принять и оплатить в соответствии с условиями настоящего Договора компьютерные  комплектующие, именуемые в дальнейшем товар, указанный в спецификации (приложение №1), которая является неотъемлемой частью настоящего Договора.

1.2. Поставщик гарантирует, что передаваемый товар свободен от прав третьих лиц, не находится под арестом и не является предметом спора.

Цена и порядок расчетов

2.1. Общая сумма Договора составляет ______ , в том числе НДС 18%.

2.2. Цена Договора включает в себя помимо стоимости товара, все расходы на уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, а так же другие расходы, которые Поставщик может понести в связи с исполнением Договора.

       2.3. Оплата продукции производится «Заказчиком» следующим образом:

 - аванс в размере 50 (пятьдесят) % стоимости от суммы Договора выплачивается в течение 10 (десяти) банковских дней после подписания настоящего договора в соответствии со счетом «Поставщика»;

 - окончательная оплата в размере 50 (пятьдесят) % от суммы Договора выплачивается в течение 5 (пяти) банковских дней после получения Заказчиком от «Поставщика» заявленной продукции по товарной накладной или по акту приема-передачи продукции.

        2.4. Обязательства Заказчика по оплате стоимости поставленного товара считаются выполненными с момента поступления денежных средств на счет Поставщика.

Сроки поставки товара

       3.1.  Продукция поставляется единой партией в течение 15 календарных дней  с момента поступления аванса на расчетный счет Поставщика. Данное условие является существенным условием договора.

 За 1(один) рабочий день, перед поставкой Товара Заказчику по электронной почте или курьером передается спецификация поставки, с указанием: количества мест (упаковок) Товара, наименование мест (Товара в упаковках), вес Товара с упаковкой, объем Товара. Данная спецификация должна быть заверена подписью лица, разрешившего отгрузку Товара со склада Поставщика, а также печатью Поставщика.

Отгрузка продукции-самовывоз.

3.2. Поставляемый товар должен иметь соответствующие сопроводительные документы: счет, счет-фактура, товарная накладная (ТОРГ12), сертификат соответствия ГОСТ РФ, паспорт на продукцию.

3.3. Если Поставщик не поставил предусмотренное договором поставки количество товаров либо не выполнил требования Заказчика о замене недоброкачественных товаров или о доукомплектовании товаров в срок предусмотренный п. 3.1., Заказчик вправе приобрести не поставленные товары у других лиц с отнесением на Поставщика всех необходимых и разумных расходов на их приобретение.

3.4. Право собственности на товар, являющийся предметом Договора, переходит к Заказчику с момента передачи товара по накладной Заказчику. Риск случайной гибели или случайной порчи, утраты или повреждения товара, являющегося предметом настоящего Договора, несет Поставщик или Заказчик в зависимости от того, кто из них обладал правом собственности на товар в момент случайной гибели или случайного повреждения.

3.5. На момент подписания настоящего Договора дата окончания срока поставки партии товара Заказчику  является исходной для определения имущественных санкций в случаях нарушения сроков поставки по вине Поставщика.

3.6. Товар поставляется в таре, обеспечивающей ее сохранность при погрузке, перевозке и хранении.

Приемка товара

4.1. Приемка Продукции по количеству и качеству производится на входном контроле у Заказчика в порядке, предусмотренном Инструкцией о порядке приемки Продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству (утв. Постановлением Госарбитража при СМ СССР от 15.06.1965 г. № П-6), Инструкцией о порядке приемки Продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству (утв. Постановлением Госарбитража при СМ СССР от 25.04.1966 г. № П-7).

4.2. В случае если количество и номенклатура товара в товарной накладной не соответствует количеству и номенклатуре указанной в заявке, Заказчик отказывается от принятия товара и товарная накладная не подписывается

4.3. В случае обнаружения в поставленном товаре недостатков, недостач или иных несоответствий условиям Договора и спецификации Заказчик в течение 5 дней с даты поставки товара письменно уведомляет об этом Поставщика. Вызов представителя Поставщика, для участия в составлении акта о забракованной продукции является обязательным. В случае неявки Поставщика акт составляется в одностороннем порядке.

4.4. Замена (допоставка) некачественной продукции Поставщиком осуществляется за свой счет в течение 14 дней с даты составления 2х стороннего акта, а в случае не явки представителя Поставщика – с даты уведомления.

4.5. В случае отказа от поставленного товара Заказчик обязан обеспечить его сохранность, принять товар на ответственное хранение и незамедлительно уведомить об этом Поставщика.

Поставщик обязан в течение 5 дней с момента получения уведомления вывезти указанный товар или распорядиться им иным образом, приняв на себя дальнейшую ответственность за сохранность товара. Если Поставщик в указанный срок не распорядился продукцией, он оплачивает расходы Заказчика за хранение продукции 1% от стоимости продукции за каждый день сверх установленного срока.

Ответственность Сторон

5.1. В случае несоблюдения по вине Поставщика сроков поставки, Поставщик выплачивает Заказчику пени в размере 1% за каждый день просрочки от стоимости не поставленного товара, но не более 30% от стоимости договорной цены.

5.2. В случае невыполнения срока оплаты предусмотренного п. 2.3. за поставленную продукцию Заказчик выплачивает Поставщику пени в размере 1% от невыплаченной суммы за каждый день просрочки, но не более 30% от договорной цены.

5.3. Уплата неустойки и пени не освобождает Поставщика от выполнения обязательств по Договору.

5.4. Поставщик освобождается от пени, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

5.5. В случае если Поставщик не исполнил обязательства по устранению недостатков в срок предусмотренный п. 4.5., Заказчик вправе, потребовать от Поставщика уплату неустойки в размере 1% от стоимости поставленных Поставщиком некачественных товаров, определенной в соответствии со Спецификацией, за каждый день с момента направления Поставщику уведомления, содержащего требование о безвозмездном устранении недостатков товаров (либо возмещении своих расходов на устранение недостатков товара, либо замене некачественного товара товаром надлежащего качества) до момента надлежащего исполнения Поставщиком соответствующего обязательства (устранения недостатков товаров ненадлежащего качества/поступления на банковский счет Покупателя суммы его расходов на устранение недостатков товара/приемки Покупателем качественных товаров, поставленных взамен товаров ненадлежащего качества).