ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА

Муниципальный контракт

№ ________________________________________

ИКЗ №183561216014456120100100420010000244

______________________________________________

Поставка грунта цветочного для посева семян

Муниципальное казенное  учреждение «Благоустройство и озеленение» города Оренбурга, именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице директора Сухенко Дмитрия Павловича, действующего на основании Распоряжения Главы Южного округа города Оренбурга №21-кл от 20.02.2018г, с одной стороны, и ___________________________________________________________именуемое в дальнейшем "Поставщик", в лице _____________________, действующего на основании __________________, с другой стороны, именуемые также "Стороны", по результатам закупочной процедуры запроса котировок(протокол № ______ от «____» ____201___г.), заключили настоящий муниципальный контракт о следующем:

ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

    1.1. Поставщик обязуется осуществить поставку грунта цветочного для посева семянсогласно приложения № 1 к настоящему Контракту, а Заказчик обязуется принять его и оплатить в соответствии с условиями настоящего Контракта.

1.2. Срок поставки товара: с момента заключенияконтракта по31.03.2018 г. Отчётным периодом поставки является один календарный месяц.

ЦЕНА И УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ

2.1. Цена контракта составляет _____________________________ (__________________________) рублей.

2.2. Стоимость товара, подлежащего поставке, устанавливается на основании ценовой заявки Поставщика, фиксируется в протоколе закупочной процедуры и в дальнейшем в спецификации являющейся неотъемлемой частью контракта.

2.3. Цена Контракта включает в себя все налоги и сборы, таможенные пошлины, выплаченные или подлежащие выплате, оплату транспортных расходов, страхования и прочих расходов, связанных с доставкой и разгрузкой товаров в их конечном пункте назначения, а также иные расходы, связанные с исполнением настоящего контракта.

Цена контракта является твердой и не может изменяться в ходе исполнения контракта, за исключением случаев, установленных законодательством Российской Федерации.

2.4. Цена контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных контрактом количества товаров, объема работ, услуг и иных условий исполнения контракта.

2.5. По предложению Заказчика может быть увеличено предусмотренное контрактом количество товара не более чем на десять процентов или уменьшено предусмотренное контрактом количество поставляемого товара не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта пропорционально дополнительному количеству товара исходя из установленной в контракте цены единицы товара, но не более чем на десять процентов цены контракта. При уменьшении предусмотренного контрактом количества товара стороны контракта обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены единицы товара. Цена единицы дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара при уменьшении предусмотренного контрактом количества поставляемого товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены контракта на предусмотренное в контракте количество такого товара.

     2.6. Расчеты производятся за счет средств бюджета города Оренбурга путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика не более чем в течение тридцати дней с даты подписания Заказчиком документа о приемке товара.

2.7.В случае если Контракт заключается с физическим лицом (за исключением индивидуального предпринимателя или иного занимающегося частной практикой лица) сумма, подлежащая уплате такому лицу, уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой Контракта

2.8.Оплата поставленных товаров, не предусмотренных Приложением №1, не производится. 

2.9.В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения контракта перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Поставщиком своих обязательств по контракту, соответствующий Поставщик должен в течение 20 банковских дней предоставить  Заказчику иное (новое) обеспечение исполнения контракта на тех же условиях и в том же размере.

2.10.       Расчеты между сторонами производятся по казначейской системе исполнения бюджета города путем перечисления на расчетный счет Поставщика денежных средств в течение 30 дней с момента подписания акта приема товара.

ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА ТОВАРА

      3.1. Поставщик гарантирует, что поставленный по настоящему Контракту товар полностью соответствует государственным стандартам, заявленным в Контракте требованиям и спецификации поставки товара.

ПОРЯДОК ПОСТАВКИ И ПРИЕМКИ ТОВАРА

4.1. Товар должен по качеству и комплектности соответствовать ГОСТам, принятым для данного вида товара.

4.2. Соответствие качества поставляемого товара ГОСТам подтверждается паспортом качества на товар, подлежащий поставке по Контракту.

4.3. Поставка (доставка) товара осуществляется силами и средствами Поставщика к месту поставки товара.Товар поставляется в упаковке.Место доставки товара: г. Оренбург, ул. Черепановых, 9.

4.4.Доставка товара, погрузка-разгрузка товара осуществляются  Поставщиком за его счет. Риски утраты или порчи товара в процессе его поставки несет Поставщик.

4.5.Товар поставляется и передается Заказчику по накладной иакту о приемке товаров. Заказчик осуществляет приемку товара и оформление документов в течение 10 (десяти)  рабочих дней с момента поставки товара. Поставщик вправе присутствовать при осуществлении действий Заказчика по приёмке товара, отсутствие его представителя при совершении данных действий не влечет недействительности действий Заказчика, касающихся поставляемого товара.

4.6. Датой поставки товара и датой, с которой право собственности на товар переходит от Поставщика к Заказчику, является дата приёмки товара на накладной.

4.7. В случае поставки товара ненадлежащего качества Заказчик имеет право отказаться от приёмки товара, а Поставщик обязан заменить некачественный товар на товар надлежащего качества в сроки, установленные Заказчиком. Поставщик обязан произвести замену товара без дополнительной оплаты.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

Поставщик обязуется:

5.1. Поставить товар надлежащего качества в объеме, по цене и в сроки, предусмотренные настоящим Контрактом;

5.2. Самостоятельно приобретать материальные ресурсы, необходимые для исполнения настоящего Контракта;

5.3. В случае принятия решения об одностороннем отказе от исполнения настоящего контракта в течение 3 рабочих дней, следующих  за датой принятия этого решения, направить Заказчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Заказчика, указанному в контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование данного уведомления и получение Поставщиком подтверждения о его вручении Заказчику;

Поставщик вправе:

 5.4. Запрашивать и получать в установленном порядке у Заказчика документацию и информацию, необходимую для выполнения настоящего Контракта;

 5.5. Получать консультации у Заказчика по вопросам исполнения настоящего Контракта;

5.6. Требовать от Заказчика произвести приемку Товара в порядке и в сроки, предусмотренные контрактом;

5.7. Требовать от Заказчика полную и своевременную оплату поставленного Товара согласно разделу 2 контракта;

5.8. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

Заказчик обязуется:

5.9. Поручить Поставщику осуществление поставки товара в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом;

5.10. Передать Поставщику документацию и информацию, необходимую для исполнения Контракта;

5.11.Консультировать Поставщика по вопросам исполнения Контракта;

5.12. Произвести оплату Товара в порядке и в сроки, предусмотренные разделом 2 Контракта;

Заказчик вправе:

5.13.Требовать от Поставщика полное и своевременное исполнение обязательств по контракту;

5.14. В случае полного или частичного невыполнения условий настоящего Контракта по вине Поставщика вправе требовать у него соответствующего возмещения убытков и уплаты неустойки;

5.15. Осуществлять контроль исполнения настоящего Контракта путем проверки качества, объемов и сроков поставки товара.

5.16. Проводить экспертизу поставленных товаров для проверки их соответствия условиям контракта, своими силами или привлеченными экспертами, экспертными организациями, выбор которых осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»

      5.17.Принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

До принятия решения об одностороннем отказе от исполнения контракта вправе провести экспертизу поставленного Товара с привлечением экспертов, экспертных организаций, выбор которых осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1 Стороны несут ответственность за неисполнение либо ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему контракту.

6.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. При этом размер пени устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

6.3. За каждый факт неисполнения Муниципальным заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, Исполнитель вправе взыскать с Муниципального заказчика штраф в размере 1000 рублей в соответствии с п. 9 Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. № 570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. № 1063 утвержденных постановлением Правительства РФ от 30 августа 2017 г. № 1042.

6.4. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, Муниципальный заказчик направляет Исполнителю требование об уплате неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных Исполнителем.

6.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, Исполнитель уплачивает Муниципальному заказчику штраф в размере (10 % цены контракта) __________ (____________________) руб. ____ коп., установленном в соответствии с п. 3 Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. № 570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. № 1063 утвержденных постановлением Правительства РФ от 30 августа 2017 г. № 1042.

6.6. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ), предложившим наиболее высокую цену за право заключения контракта, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном настоящими Правилами, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, Исполнитель уплачиваетМуниципальному заказчику штраф в размере (10 % начальной (максимальной) цены контракта) __________ (____________________) руб. ____ коп., установленном в соответствии с п. 5 Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. № 570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. № 1063 утвержденных постановлением Правительства РФ от 30 августа 2017 г. № 1042.

6.7. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, Исполнитель уплачивает Муниципальному заказчику штраф в размере 1000 рублей (при наличии в контракте таких обязательств) установленном в соответствии с п. 6 Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (заисключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. № 570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. № 1063 утвержденных постановлением Правительства РФ от 30 августа 2017 г. № 1042.

6.8. Заказчик вправе удержать указанные пени и штрафы из любого платежа, причитающегося по контракту Поставщику.

6.9. Стороны освобождаются от уплаты штрафа, пени если докажут, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства по контракту произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

6.10. Уплата санкций не освобождает Стороны от выполнения принятых обязательств.

6.11. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Исполнителем обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

6.12. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение Муниципальным заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

7.1. В случае наступления обстоятельств, не позволяющих полностью или частично осуществить любой из Сторон свои обязательства по настоящему контракту, а именно: пожара, военных действий, стихийных бедствий, изменения законодательства или любых других обстоятельств, не зависящих от воли Сторон, если эти обстоятельства прямо влияют на выполнение данного контракта, срок выполнения Стороной своих обязательств отодвигается соразмерно времени, в течение которого будут действовать вышеуказанные обстоятельства.

     7.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему контракту, должна немедленно информировать другую Сторону о наступлении и прекращении обстоятельств непреодолимой силы, приложив к извещению справку соответствующего государственного органа, копию нормативно-правового акта, повлиявшего на исполнение обязательств, либо справку Торгово-промышленной палаты.

РАССМОТРЕНИЕ СПОРОВ

8.1. Разногласия между Сторонами, вытекающие из условий настоящего контракта, либо иные, не урегулированные настоящим контрактом отношения, разрешаются в установленном порядке путем переговоров между Сторонами. Срок ответа на претензию – 10 дней с момента ее получения.

8.2. Все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего контракта или в связи с ним, в том числе касающиеся его заключения, исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Оренбургской области.