Условия исполнения и расторжения Контракта

12.1. При исполнении Контракта не допускается перемена Подрядчика, за исключением случая, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по такому Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

В случае перемены Заказчика права и обязанности Заказчика, предусмотренные Контрактом, переходят к новому Заказчику.

12.2. При исполнении Контракта по согласованию Заказчика с Подрядчиком допускается выполнение работ, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства), которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в Контракте.

12.3.Расторжение Контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством.

12.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем внесудебном порядке в случаях:

12.4.1. Задержка Подрядчиком начала работ более чем на 3 дня по причинам, не зависящим от Заказчика;

12.4.2. Нарушение Подрядчиком условий настоящего Контракта, ведущих к снижению качества работ, предусмотренных условиями Контракта и действующими нормативными актами;

12.4.3. Невыполнение или ненадлежащее выполнение Подрядчиком обязательств по настоящему Контракту;

12.4.4. Невыполнение Подрядчиком 2-х и более предписаний Заказчика.

12.5. Заказчик вправе провести экспертизу выполненной работы с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

12.6. Если Заказчиком проведена экспертиза выполненной работы с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы выполненной работы в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

12.7. При расторжении настоящего Контракта по совместному решению Заказчика и Подрядчика,Заказчик оплачивает Подрядчику стоимость фактически выполненной работы.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА

13.1. Подрядчик внес обеспечение исполнения Контракта на сумму ______ (_____________) рублей ___ копеек.

13.2. В ходе исполнения контракта Подрядчик вправе предоставить Заказчику обеспечение исполнения контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения контракта.

13.3. В случае внесения Подрядчиком в качестве обеспечения исполнения контракта денежных средств на счет Заказчика, возврат денежных средств осуществляется в течение 15 банковских дней после выполнения Подрядчиком всех обязательств по настоящему контракту, а также уплаты Подрядчиком неустойки (штрафов, пеней) в случаях, предусмотренных контрактом.

13.4. Обеспечение исполнения контракта удерживается Заказчиком в случае нарушения Подрядчик своих обязательств, которые установлены настоящим Контрактом.

ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

14.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а также в случае войны и военных действий или запретов компетентных государственных органов, возникших после заключения настоящего Контракта, и стороны не могли предвидеть их наступление. При этом срок исполнения обязательств по настоящему Контракту отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства.

14.2. Сторона, которая не в состоянии выполнить свои обязательства по причинам форс-мажорных обстоятельств, должна в письменной форме незамедлительно уведомить другую сторону о начале, ожидаемом сроке действия и прекращения указанных обстоятельств. Не уведомление или несвоевременное уведомление лишает виновную сторону права на освобождение от обязательств, вследствие указанных обстоятельств.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

15.1. Споры и разногласия сторон, возникающие в процессе исполнения Контракта, разрешаются сторонами путем переговоров, а в случае недостижения соглашения – путем обращения в Арбитражный суд Пермского края. Срок ответа на претензию 10 календарных дней с даты получения претензии.

15.2. Отношения сторон, не предусмотренные условиями настоящего Контракта, регулируются нормами действующего законодательства Российской Федерации.

15.3. Все изменения и дополнения к настоящему Контракту действительны, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями сторон.

15.4. Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах, по одному для каждой стороны, каждый из которых имеет одинаковую юридическую силу.

15.5. Все условия настоящего Контракта применяются в случае, если они не противоречат действующему законодательству Российской Федерации.

15.6.Приложения, являющиеся неотъемлемой частью настоящего Контракта:

¾ Приложение № 1. Техническое задание.

¾ Приложение № 2. Расчет стоимости работ.

¾ Приложение № 3. Акт отлова и передачи безнадзорных животных (бланк).

¾ Приложение № 4. Заключение о клиническом состоянии безнадзорного животного (бланк).

¾ Приложение № 5. Карточка учета безнадзорного животного (бланк).

¾ Приложение № 6. Реестр по учету безнадзорных животных (бланк).

¾ Приложение № 7. Акт выбытия безнадзорного животного (бланк).

¾ Приложение № 8. Договор передачи безнадзорного животного заинтересованному лицу (бланк).

¾ Приложение № 9. Акт декадной (внеплановой) проверки выполнения работ по отлову безнадзорных животных, их транспортировке, учету, регистрации, содержанию, лечению и кастрации (стерилизации), эвтаназии и утилизации трупов безнадзорных животных на территории города Березники (бланк).

¾ Приложение № 10. Акт приемки выполненных работ (бланк).

¾ Приложение № 11. Акт освидетельствования медицинских препаратов (бланк).

¾ Приложение № 12. Уведомление о взыскании неустойки в бесспорном порядке (бланк).